Aprobado el pliego de cláusulas administrativas y el proyecto de la obra que regirán el contrato de la obra de adecuación de local destinado a mediateca sito en urbanización Mirasol, A Ribeira, Cacheiras, en el ayuntamiento de Teo mediante concurso con procedimiento abierto, en la modalidad de contrato de obras por procedimiento de urgencia, se publica el correspondiente anuncio de licitación por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11 de septiembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Teo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: la contratación de la obra de adecuación de local destinado a mediateca en urbanización Mirasol, A Ribeira, Cacheiras.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 88.345,60 euros.

5. Garantías.

Provisional: 1.766,91 euros (mil setecientos sesenta y seis euros con noventa y un céntimos).

Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Teo, en horas de oficina (de 9.00 a 14.00 horas).

b) Dirección: A Ramallosa s/n.

c) Localidad y código postal: Teo, 15883.

d) Teléfono: 981 81 57 00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el período de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económico financiera de conformidad con lo dispuesto en el pliego.

Solvencia técnica de conformidad con lo dispuesto en el pliego.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: dentro de los catorce días naturales siguientes al de la publicación del último anuncio en el BOP y en el DOG. Si el último día coincidiese en domingo o festivo el plazo terminará el día laborable inmediatamente posterior.

b) Documentación a presentar: la que se indica en el pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación y conforme al modelo que en el mencionado pliego se establece.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ayuntamiento de Teo.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta durante un plazo de tres meses.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Teo.

b) Dirección: A Ramallosa, s/n.

c) Fecha: el quinto día hábil siguiente, a aquel en el que finalice el plazo de presentación de proposiciones no considerándose hábil a estos efectos los sábados.

d) Hora: a las 12.00 horas.

10. Gastos de los anuncios.

Los gastos producidos por la publicación de anuncios derivados de este contrato en publicaciones oficiales y periódicos correrán a cargo del adjudicatario.

Teo, 24 de septiembre de 2007.

Martiño Noriega Sánchez

Alcalde