A. Contrato de obra para la construcción de un edificio para 36 viviendas de promoción públicas, garajes, trasteros y locales en las parcelas B-8A y B-8B del plan parcial Cambeses, calle Ignacio Grobas, Vigo (Pontevedra). Expediente: PO-2015/020.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: construcción de un edificio para 36 viviendas de promoción pública, garajes, trasteros y locales en las parcelas B-8A y B-8B del plan parcial de Cambeses, calle Ignacio Grobas, Vigo (Pontevedra).
b) Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: cuatro millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos veintidós euros con trece céntimos (4.542.722,13 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y dos euros con veintiún céntimos (454.272,21 €).
c) Importe total: cuatro millones novecientos noventa y seis mil novecientos noventa y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos (4.996.994,34 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de junio de 2018.
c) Contratista: Construcciones Ramírez, S.L.
d) Importe de adjudicación: tres millones setecientos noventa y un mil ochocientos diez euros con dieciséis céntimos (3.791.810,16 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
B. Contrato de obras para la rehabilitación de tres inmuebles para tres VPP en la rúa Cerca 45, 47 y 49, Betanzos, A Coruña. Expedientes: C-2017/CH01, C-2012/CH01 y C-2012/CH02.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Galego de la Vivenda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación de tres inmuebles para tres VPP en la rúa Cerca 45, 47 y 49, Betanzos, A Coruña.
b) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: seiscientos seis mil seiscientos ochenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (606.684,68 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): sesenta mil seiscientos sesenta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos (60.668,47 €).
c) Importe total: seiscientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta y tres euros con quince céntimos (667.353,15 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización do contrato: 5 de julio de 2018.
c) Contratista: Obras y Viales de Galicia, S.L.
d) Importe de adjudicación: quinientos veinticuatro mil dieciocho euros con dieciocho céntimos (524.018,18 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
C. Contrato de obra para la rehabilitación de un edificio para dos VPP en la rúa Nova 75, Betanzos, A Coruña. Expediente: C-2017/CH 06.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Galego de la Vivenda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación de un edificio para dos VPP en la rúa Nova 75, Betanzos, A Coruña.
b) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: doscientos setenta mil ciento treinta euros (270.130,00 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): veintisiete mil trece euros (27.013,00 €).
c) Importe total: doscientos noventa y siete mil ciento cuarenta y tres euros (297.143,00 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización do contrato: 5 de julio de 2018.
c) Contratista: Obras y Viales de Galicia, S.L.
d) Importe de adjudicación: doscientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y dos euros con setenta y tres céntimos (229.472,73 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
D. Contrato de obras consistente en la rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética del edificio de 79 VPP situado en la rúa Bélxica n.º 2, 4, 6, 8A y 8B, Monteporreiro, Pontevedra, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. Expediente: PO-2017/REE 01.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivenda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética del edificio de 79 VPP situado en la calle Bélxica nº 2, 4, 6, 8A y 8B, Monteporreiro, Pontevedra.
b) Plazo de ejecución: nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho euros con noventa y seis céntimos (477.688,96 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): cien mil trescientos catorce euros con sesenta y ocho céntimos (100.314,68 €).
c) Importe total: quinientos setenta y ocho mil tres euros con sesenta y cuatro céntimos (578.003,64 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización do contrato: 5 de julio de 2018.
c) Contratista: Obras y Viales de Galicia, S.L.
d) Importe de adjudicación: cuatro cientos once mil novecientos diecisiete euros con treinta y seis céntimos (411.917,36 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
E. Contrato de obras consistente en la rehabilitación energética del edificio de seis VPP situado en Vila da Igrexa 33, Cerdido, A Coruña, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. Expediente: C-2017/REE 02.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Galego de la Vivenda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación energética de edificio de seis VPP situado en Vila da Igrexa 33, Cerdido, A Coruña.
b) Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: ciento veintiún mil ciento cuarenta y tres euros con diecinueve céntimos (121.143,19 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): veinticinco mil cuatrocientos cuarenta euros con siete céntimos (25.440,07 €).
c) Importe total: ciento cuarenta y seis mil quinientos ochenta y tres euros con veintiséis céntimos (146.583,26 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización do contrato: 19 julio de 2018.
c) Contratista: Construcciones Guerreiro Somozas, S.L.
d) Importe de adjudicación: ciento ocho mil doscientos cuarenta y un euros con cuarenta y cinco céntimos (108.241,45 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
F. Contrato de obras consistente en la obra para la rehabilitación de un inmueble para tres VPP y un local en la rúa Cervantes 14, Ourense. Expediente: OU-2016/CH02.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Galego de la Vivenda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación de un inmueble para tres VPP y un local en la rúa Cervantes 14, Ourense.
b) Plazo de ejecución: cuatro (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: quinientos noventa y un mil quinientos cincuenta y cuatro euros con noventa y tres céntimos (591.554,93 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco euros con cuarenta y nueve céntimos (59.155,49 €).
c) Importe total: seiscientos cincuenta mil setecientos diez euros con cuarenta y dos céntimos (650.710,42 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización do contrato: 13 julio de 2018.
c) Contratista: Proyecon Galicia, S.A.
d) Importe de adjudicación: quinientos veintiocho mil ochocientos ochenta y cinco euros ( 528.885,00 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
Santiago de Compostela, 23 de julio de 2018
Heriberto García Porto
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
