El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2003, aprobó la iniciación del procedimiento de contratación de la obra de rehabilitación Castillo de Moeche 2ª fase y la iniciación del correspondiente expediente de licitación mediante concurso con procedimiento abierto y tramitación urgente. De conformidad con el artículo 78 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas se anuncia el correspondiente concurso con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora: organismo: Ayuntamiento de Moeche, dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: es objeto del concurso la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación Castillo de Moeche, 2ª fase.

b) Lugar de ejecución: Moeche.

c) Plazo de ejecución: 8 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: tramitación: urgente; procedimiento: abierto; forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 455.014,25 euros.

5. Garantía provisional: 9.100,29 euros.

6. Obtención de información: entidad: Ayuntamiento de Moeche; domicilio: San Ramón, s/n; localidad: Moeche, teléfono: 981 40 40 06.

7. Requisitos específicos del contratista: clasificación: grupo K, subgrupo 7, categoría D.

8. Presentación de ofertas: fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir de la publicación del último anuncio (BOP o DOG).

Documentación a presentar: la exigida en el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: registro general del Ayuntamiento de Moeche.

9. Apertura de ofertas.

Entidad: Ayuntamiento de Moeche; fecha y hora: 12 horas del quinto día hábil (excepto sábados) siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

Moeche, 11 de abril de 2003.

Julio López Romeo

Alcalde en funciones