En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2º del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de obra que responde a las siguientes características.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Silleda.

b) Dependencia: Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Alcantarillado zona núcleo de Silleda a Toiriz.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

96.16,94 euros.

5. Garantías.

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

Ayuntamiento de Silleda, Secretaría General, General Franco 55, 36540 Silleda. Teléfono: 986 58 00 00. Fax: 986 58 10 21.

Fecha límite de obtención de documentos e información: el día anterior al término del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: acreditación conforme a la cláusula III.2.1.D) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Presentación de proposiciones: de 9.00 a 14.00 horas, durante el plazo de 13 días naturales, contados a partir del siguiente al de la última publicación del anuncio de licitación en el BOP o DOG.

b) Documentación a presentar: la determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: registro general del Ayuntamiento de Silleda.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la casa consistorial el segundo día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiese en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Criterios de adjudicación.

Los indicados en la cláusula III.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios y tributos.

A cargo del adjudicatario.

Silleda, 26 de septiembre de 2003.

José Fernández Viéitez

Alcalde presidente