A. Contrato de obras consistente en la mejora de eficiencia energética del edificio de viviendas protegidas situado en la calle José Cándido Ares núm. 1-2-3, en Melide (A Coruña), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. Expediente: C-2016/REE 04.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de aislamiento térmico por el exterior en edificación residencial para mejora de eficiencia energética.
b) Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: unicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: trescientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y cuatro euros con sesenta céntimos (352.534,60 €), IVA excluido.
b) IVA (21 %): setenta y cuatro mil treinta y dos euros con veintisiete céntimos (74.032,27 €).
c) Importe total: cuatrocientos veintiséis mil quinientos sesenta y seis euros con ochenta y siete céntimos (426.566,87 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 31 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de enero de 2018.
c) Contratista: Construcciones Jesús Naray, S.L.
D) Importe de adjudicación: doscientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa euros (274.890,00 €).
E) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
B. Contrato de obras consistente en la rehabilitación de la cubierta general y de las instalaciones de diez VPP y la rehabilitación integral de dos VPP en la calle das Longas, núm. 25 al 43, en Cerdedo, Pontevedra, 1ª fase: 2 VPP, cubierta general e instalaciones comunes. Expediente PO-2008/NR 01 FASE 1.
1. Entidad adjudicadora.
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: rehabilitación de dos de las diez VPP, la cubierta general y las instalaciones comunes en la calle das Longas núm. 25 al 43 en Cerdedo, Pontevedra.
b) Plazo de ejecución: nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
c) Forma: multicriterio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: trescientos veintiún mil un euros con treinta y un céntimos (321.001,31 €), IVA excluido.
b) IVA (10 %): treinta y dos mil cien euros con trece céntimos (32.100,13 €).
c) Importe total: trescientos cincuenta y tres mil ciento un euros con cuarenta y cuatro céntimos (353.101,44 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 31 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de enero de 2018.
c) Contratista: Prado Lameiro, S.L.
d) Importe de adjudicación: doscientos setenta y cuatro mil novecientos euros (274.900,00 €).
e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: oferta económicamente más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento.
Santiago de Compostela, 24 de enero de 2018
Heriberto García Porto
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
