A Agência Galega da Indústria Florestal, entidade adscrita à Conselharia do Meio Rural da Comunidade Autónoma da Galiza, configura-se como um organismo público que tem como eixo principal levar a cabo as actuações precisas para impulsionar a actividade económica associada à indústria florestal galega.

Nos termos recolhidos no artigo 2 dos estatutos da Agência Galega da Indústria Florestal, aprovados pelo Decreto 81/2017, de 3 de agosto, pelo que se acredite a Agência Galega da Indústria Florestal e se aprovam os seus estatutos, definem-se como objectivos principais da Agência tanto incentivar o desenho de produtos derivados do sector florestal na procura de soluções estruturais verdes que contribuam ao ambiente como melhorar a competitividade e a inovação das empresas do sector florestal-madeira.

Além disso, no artigo 8 dos seus estatutos configuram-se como competências e funções da Agência outorgar e gerir subvenções nas matérias da sua competência, de acordo com o estabelecido na Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, assim como a definição e promoção de estratégias que permitam atingir uma convivência saudável e sustentável entre o aproveitamento e a industrialização dos recursos naturais, que deverão ter em conta a conservação do património natural e a biodiversidade, e basear no uso sustentável dos ditos recursos naturais.

Neste senso, a visão estratégica a longo prazo publicada pela Comissão Europeia para uma economia próspera, moderna, competitiva e climaticamente neutra exixir uma redução drástica das emissões de gases de efeito estufa para 2050.

O Green Deal da Comissão Europeia, uma nova estratégia de crescimento que tem como objectivo preservar o planeta para as gerações futuras, pode ser uma oportunidade para avançar acelerando os nossos progressos no cumprimento dos objectivos da mudança climática.

O Pacto Verde Europeu estabelece uma ambiciosa redução do objectivo 55 para 2030. Através da sua folha de rota para a acção, descreve uma visão a longo prazo para o ambiente, que involucra todos os sectores da economia, orientada a atingir o objectivo de neutralidade climática.

Portanto, todos devemos contribuir a este objectivo, e a indústria florestal jogará um papel fundamental tanto pela fixação do CO2, como pelo sequestro deste, e pelo seu grande potencial de substituição de outros produtos. Sem dúvida, a indústria florestal será a chave que ajude a outros sectores na transição para a descarbonización.

A União Europeia calcula que, no seu conjunto, os edifícios são responsáveis do 40 % do consumo energético da UE e do 36 % dos gases de efeito estufa, e assinala que o sector da construção pode inclusive passar de emitir carbono a reduzí-lo se se utilizam materiais de construção orgânicos como a madeira.

A madeira é um material natural, reciclable e reutilizable que retém CO2 e o fixa durante todo o seu ciclo de vida. Os processos de fabricação de produtos de madeira para a construção são minimamente poluentes e consumidores de energia. Ademais, a madeira possui umas qualidades naturais de isolamento térmico excepcionais que contribuem à eficiência energética e achegam confort aos espaços.

Assim pois, a madeira contribui a reduzir o consumo energético não só durante o uso do edifício senão também do consumo necessário para a sua construção e desmantelamento.

Esta resolução tem como objecto estabelecer as bases reguladoras para a concessão, em regime de concorrência não competitiva, de subvenções para a realização de projectos e obras que empreguem produtos de madeira como elementos estruturais. Pretende promover a utilização da madeira em construção para impulsionar o desenvolvimento de sistemas construtivos sustentáveis, a utilização de matérias naturais, reciclables e reutilizables e a redução do consumo energético.

Estas subvenções financiar-se-ão com cargo aos créditos orçamentais da Agência Galega da Indústria Florestal atribuídos para esta finalidade, conforme o estabelecido na Agenda de impulso da indústria florestal-madeira e tendo em conta o estabelecido na Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, e no Decreto 11/2009, de 8 de janeiro, pelo que se aprova o seu regulamento.

Com este fim, na Lei de orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2022, inclui-se um crédito de 2.600.000,00 euros, com o qual se financiam os montantes das ajudas que se estabelecem nesta convocação.

De acordo com o anterior,

RESOLVO:

1. Convocação e bases reguladoras.

1º. Esta resolução tem por objecto aprovar as bases pelas que se regerá a concessão das subvenções da Agência Galega da Indústria Florestal, em regime de concorrência não competitiva, para a realização de projectos e obras que empreguem produtos de madeira como elementos estruturais, financiadas ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19, e proceder à sua convocação para o ano 2022 (códigos de procedimento MR502B, MR502D, MR502F e MR502G).

2º. O procedimento de concessão destas subvenções tramitar-se-á em regime de concorrência não competitiva e ficará sujeito ao Regulamento (UE) 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, relativo à aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da União Europeia às ajudas de minimis.

3º. As actuações subvencionáveis com cargo a estas ajudas estão financiadas ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19, pelo que deverão cumprir-se as obrigações específicas e demais disposições que se estabelecem a respeito disso nestas bases reguladoras.

2. Prazo de apresentação de solicitudes.

O prazo de apresentação de solicitudes permanecerá aberto desde o dia seguinte ao da publicação desta resolução até o 15 de novembro de 2022 ou até o esgotamento dos fundos atribuídos, em caso que se produza com anterioridade a essa data.

3. Informação às pessoas interessadas.

Sobre este procedimento administrativo poder-se-á obter documentação normalizada ou informação adicional na Agência Galega da Indústria Florestal, através dos seguintes meios:

a) Página web oficial da Agência Galega da Indústria Florestal: http://gera.junta.gal

b) Página web https://sede.junta.gal/portada e introduzindo no buscador o código de procedimento.

c) O telefone 881 99 54 78.

d) Correio electrónico: xera.cmr@xunta.gal

4. Período de execução das actuações.

O período de execução das actuações elixibles abarcará desde o 1 de janeiro de 2022 até a data máxima de justificação estabelecida na convocação; ficam excluído as actuações já finalizadas na data de apresentação da solicitude, que não se considerarão subvencionáveis.

5. Prazo de justificação.

O prazo máximo e improrrogable para apresentar a justificação das actividades subvencionadas finalizará o 15 de dezembro de 2022 para a primeira anualidade, e o 30 de junho de 2023 para a segunda. Além disso, depois de solicitude motivada da pessoa beneficiária e sempre que seja autorizada pelo órgão que ditou a resolução de concessão, as quantidades não justificadas na anualidade 2022 poder-se-ão computar e justificar na anualidade 2023, sempre e quando não fossem susceptíveis de perda de direito ao seu cobramento.

6. Financiamento.

1º. As subvenções objecto desta resolução, com um crédito total de 2.600.000,00 €, financiar-se-ão com cargo aos orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para os anos 2022 e 2023, de acordo com o seguinte detalhe:

Conceito	Aplicação	Projecto	Anualidade 2022	Anualidade 2023	Total
REACT Construção: linha 1.1	06.A4.741A.770.0	2021 00005	100.000 €	250.000 €	350.000 €
	06.A4.741A.780.0		50.000 €	150.000 €	200.000 €
REACT Construção: linha 1.2	06.A4.741A.780.0		50.000 €	600.000 €	650.000 €
REACT Construção: linha 2.1	06.A4.741A.771.0		30.000 €	380.000 €	410.000 €
	06.A4.741A.780.0		20.000 €	120.000 €	140.000 €
REACT Construção: linha 2.2	06.A4.741A.781.0		50.000 €	800.000 €	850.000 €
Total			300.000 €	2.300.000 €	2.600.000 €

Tudo isto sem prejuízo de ulteriores variações produzidas como consequência da existência de uma maior disponibilidade orçamental, de conformidade com o disposto no artigo 30.2 do Regulamento da Lei 9/2007, de subvenções da Galiza, aprovado pelo Decreto 11/2009, de 8 de janeiro, o que poderá dar lugar à possibilidade de atender novas solicitudes.

Nestes casos, o órgão concedente deverá publicar a ampliação do crédito através dos mesmos meios em que publicou a convocação, sem que esta publicação implique uma abertura do prazo para apresentar novas solicitudes nem o início de um novo cômputo dos prazos para resolver.

Esta distribuição do crédito poderá ser modificada conforme evolua o desenvolvimento da tramitação, sempre sem incrementar o crédito total.

2º. Estas ajudas estão financiadas ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020:

Eixo prioritário: EP20. Favorecer a reparação da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as suas consequências sociais e preparar uma recuperação verde, digital e resiliente da economia.

Objectivo temático: OT13. Favorecer a reparação da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as suas consequências sociais e preparar uma recuperação verde, digital e resiliente da economia.

Objectivos específicos:

OUVE 20.1.4-OUVE REACT-UE 4. Apoio aos investimentos que contribuam à transição para uma economia verde.

Actuação 20.1.4.3.b: ajudas para a construção sustentável com madeira.

Além disso, os indicadores de produtividade são:

I. Linhas 1.1 e 2.1:

COM O01-Número de empresas que recebem ajuda.

COM O02-Número de empresas que recebem subvenção.

COM O05-Número de novas empresas beneficiárias da ajuda.

II. Linhas 1.2 e 2.2:

COM O40-Habitações rehabilitadas em zonas urbanas.

7. Compatibilidade das ajudas.

As subvenções reguladas nestas bases serão incompatíveis com a percepção de outras subvenções, ajudas, receitas ou recursos para o mesmo projecto ou finalidade procedentes de qualquer Administração ou ente público ou privado, estatal ou de organismos internacionais.

8. Regime de recursos.

Contra esta resolução os interessados poderão interpor recurso de alçada no prazo de um mês desde o dia seguinte ao da publicação no Diário Oficial da Galiza, ante o presidente da Agência, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, ou bem recurso contencioso-administrativo ante o Julgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela que corresponda, no prazo de dois meses contados igualmente desde o dia seguinte ao da citada publicação no DOG.

9. Base de dados nacional de subvenções.

Em cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, geral de subvenções, o texto da convocação e a informação requerida no ordinal oitavo do supracitado artigo serão comunicados à Base de dados nacional de subvenções (BDNS).

10. Entrada em vigor.

Esta resolução entrará em vigor o dia seguinte ao da sua publicação no Diário Oficial da Galiza.

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2022

Jacobo José Aboal Vinhas
Director da Agência Galega da Indústria Florestal

Bases reguladoras para a concessão, em regime de concorrência não competitiva, das subvenções para a realização de projectos e obras que empreguem
produtos de madeira como elementos estruturais, financiadas ao 100 % em o
marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020,
como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19 (códigos de
procedimento MR502B, MR502D, MR502F e MR502G)

Artigo 1. Objecto e regime das subvenções

1. As subvenções reguladas por estas bases têm por objecto contribuir a fomentar o uso da madeira como elemento estrutural mediante as seguintes linhas de apoios:

– Linha 1.1 (código de procedimento MR502B): ajudas à redacção de projectos de construção nova, rehabilitação ou reforma de naves e estabelecimentos de negócio que empreguem produtos de madeira como elementos estruturais.

– Linha 1.2 (código de procedimento MR502D): ajudas à redacção de projectos de construção nova, rehabilitação ou reforma de habitações unifamiliares que empreguem produtos de madeira como elementos estruturais.

– Linha 2.1 (código de procedimento MR502F): ajudas à utilização de produtos de madeira em obra nova, rehabilitação ou reforma de naves e estabelecimentos de negócio que empreguem produtos de madeira como elementos estruturais.

– Linha 2.2 (código de procedimento MR502G): ajudas à utilização de produtos de madeira em obra nova, rehabilitação ou reforma de habitações unifamiliares que empreguem produtos de madeira como elementos estruturais.

2. O procedimento de concessão destas subvenções tramitar-se-á em regime de concorrência não competitiva, segundo a excepção recolhida no artigo 19.2 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

Artigo 2. Entidades beneficiárias

1. Poderão ser beneficiárias destas ajudas:

– Para as linhas 1.1 (código de procedimento MR502B) e 2.1 (código de procedimento MR502F): as pequenas e médias empresas, incluídas as pessoas autónomas, que contem com domicílio social ou com um centro de trabalho consistido na Galiza, e as associações, organizações, fundações e entidades sem ânimo de lucro, públicas ou privadas, que desenvolvam a sua actividade na Galiza.

Para efeitos das ajudas de minimis conforme a normativa aplicável, percebe-se por empresa qualquer entidade que exerça uma actividade económica, com independência da sua natureza jurídica e da sua forma de financiamento. Em todo o caso, a pessoa solicitante das ajudas deverá acreditar que exerce actividade económica, para os efeitos do previsto no parágrafo anterior.

Tomar-se-á a definição de peme incluída no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014, de 17 de junho de 2014 (inclui pessoas autónomas que cumpram a condição de empresa). A Agência Galega da Indústria Florestal fará as comprovações documentários necessárias para garantir que as empresas beneficiárias têm a condição de peme.

– Para as linhas 1.2 (código de procedimento MR502D) e 2.2 (código de procedimento MR502G): as pessoas físicas, seja de modo individual ou uma pluralidade delas, que residam na Galiza.

No caso de solicitudes apresentadas por um agrupamento de pessoas físicas, todas as pessoas solicitantes ficam obrigadas solidariamente ao cumprimento das obrigações que se derivem da concessão da subvenção e ao cumprimento do estabelecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

Ademais, no caso de agrupamentos de pessoas físicas, deverão fazer constar os compromissos de execução assumidos por cada uma das pessoas solicitantes que determinarão proporcionalmente o montante da subvenção que se aplicará a cada uma delas, que terão igualmente a consideração de pessoas beneficiárias. Em qualquer caso, deverá nomear-se uma pessoa representante do agrupamento, com poder suficiente para cumprir as obrigações que como beneficiária correspondem ao agrupamento, e com a que a Administração efectuará as actuações no marco do procedimento administrativo.

2. Não poderão obter a condição de beneficiárias:

 Aquelas pessoas nas quais concorra alguma das circunstâncias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de junho.

 Aquelas pessoas que fossem sancionadas com carácter firme por infracção grave ou muito grave em matéria de subvenções pela Agência Galega da Indústria Florestal nos últimos 2 anos.

3. Os requisitos para ser beneficiárias deverão cumprir-se antes da apresentação da solicitude de ajudas.

Artigo 3. Requisitos das actuações subvencionáveis

1. O objectivo das actuações deverá estar aliñado com uma das linhas de apoio definidas no artigo 1.

2. Para que as actuações tenham a consideração de subvencionáveis, deverão executar-se dentro do território da Comunidade Autónoma da Galiza e estar realizadas e com efeito pagas durante o período de execução que se estabelece no ponto 4 da convocação.

3. Em nenhum caso a prestação do serviço de redacção ou o custo de aquisição dos investimentos elixibles poderá superar o valor de mercado. Para verificar este aspecto, poder-se-ão realizar comprovações adicionais sobre o valor de mercado dos bens ou serviços imputados ao projecto por qualquer dos médios previstos no artigo 30.5 da Lei 9/2007, de subvenções da Galiza.

4. Configuram-se como requisitos específicos de cada uma das linhas de apoio recolhidas no artigo 1 os seguintes:

a) Linha 1.1 (código de procedimento MR502B):

– A edificação projectada deverá estar destinada a um uso industrial (incluídos os vinculados à transformação e comercialização de produtos agrários ou florestais), comercial, recreativo, hoteleiro, escritórios, sanitário-assistencial, educativo, cultural ou desportivo, segundo as definições recolhidas no anexo XVI.

– O projecto deverá incluir uma nova edificação ou a intervenção numa preexistente mediante a sua rehabilitação ou reforma, segundo as definições recolhidas no anexo XVI.

– O projecto deverá incluir a realização total ou parcial da estrutura empregando produtos de madeira ou derivados da madeira.

– O projecto deverá estar assinado por um técnico competente e visto pelo correspondente colégio profissional, em função da sua natureza.

– O sumatorio dos custos recolhidos no projecto e correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos, excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores suporá, quando menos, o 20 % do orçamento de execução material do projecto.

b) Linha 1.2 (código de procedimento MR502D):

– A edificação projectada deverá estar destinada a uso residencial unifamiliar, segundo as definições recolhidas no anexo XVI.

– O projecto deverá incluir uma nova edificação ou a intervenção numa preexistente mediante a sua rehabilitação ou reforma, segundo as definições recolhidas no anexo XVI.

– O projecto deverá incluir a realização total ou parcial da estrutura empregando produtos de madeira ou derivados da madeira.

– O projecto deverá estar assinado por um técnico competente e visto pelo correspondente colégio profissional, em função da sua natureza.

– O sumatorio dos custos recolhidos no projecto e correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores suporá, quando menos, o 20 % do orçamento de execução material do projecto.

c) Linha 2.1 (código de procedimento MR502F):

– A obra terá por objecto a edificação de obra nova, rehabilitação ou reforma de naves e estabelecimentos de negócio para uso industrial, comercial, recreativo, hoteleiro, escritórios, sanitário-assistencial, educativo, cultural ou desportivo, segundo as definições recolhidas no anexo XVI.

– A estrutura da edificação será realizada total ou parcialmente empregando produtos de madeira ou derivados da madeira.

– O sumatorio dos custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabados excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores suporá, quando menos, o 20 % dos custos de execução do projecto.

d) Linha 2.2 (código de procedimento MR502G):

– A obra terá por objecto a edificação de obra nova, rehabilitação ou reforma de habitações, segundo as definições recolhidas no anexo XVI.

– A estrutura da edificação será realizada total ou parcialmente empregando produtos de madeira ou derivados da madeira.

– O sumatorio dos custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores suporá, quando menos, o 20 % dos custos de execução do projecto.

Artigo 4. Despesas subvencionáveis

1. Consideram-se subvencionáveis as despesas que cumpram os requisitos assinalados a seguir:

a) Projectos e despesas que cumpram os requisitos estabelecidos pela Ordem HFP/1979/2016, de 29 de dezembro, do Ministério de Fazenda e Função Pública, pela que se aprova a normativa sobre despesas subvencionáveis dos programas operativos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, modificado pela Ordem HAC/114/2021, de 5 de fevereiro, que estejam vinculados ao projecto.

b) Aqueles que respondam de maneira indubidable à natureza da actividade subvencionada em cada linha e que resultem estritamente necessários para o desenvolvimento da acção para a qual foram concedidos. Em nenhum caso o custo de aquisição das despesas subvencionáveis poderá ser superior ao valor de mercado. Para verificar este aspecto, poder-se-ão realizar comprovações adicionais sobre o valor de mercado dos bens ou serviços imputados ao projecto por qualquer dos médios previstos no artigo 30.5 da Lei 9/2007, de subvenções da Galiza.

c) As despesas subvencionáveis deverão estar realizados e com efeito pagos dentro do prazo de execução dos projectos estabelecido no ponto 4 da convocação. No caso dos bens e serviços subvencionados adquiridos a terceiros, os provedores não poderão estar associados nem vinculados com a pessoa solicitante ou com os órgãos directivos ou administrador, percebendo esta vinculação nos termos especificados no artigo 43.2 do Decreto 11/2009, de 8 de janeiro, pelo que se aprova o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

d) Quando o montante (IVE excluído) dos investimentos para os que se solicita ajuda iguale ou supere a quantia de 15.000,00 euros para as linhas 1.1 e 2.1, e de 40.000,00 euros para as linhas 1.2 e 2.2, a pessoa beneficiária deverá solicitar no mínimo três ofertas de diferentes provedores, com carácter prévio à contratação do compromisso para a prestação do serviço ou a entrega do bem, salvo que pelas especiais características não exista no comprado suficiente número de entidades que as realizem, prestem ou forneçam ou salvo que o investimento se iniciasse com anterioridade à data de publicação da convocação no Diário Oficial da Galiza.

A eleição entre as ofertas apresentadas, que deverão achegar no momento da solicitude, deverá justificar-se expressamente numa memória quando a eleição não recaia na proposta economicamente mais vantaxosa.

e) As ofertas apresentadas para cada despesa deverão estar assinadas electronicamente e cumprir os seguintes requisitos:

– Deverão proceder de empresas que tenham como objecto social a realização das actividades incluídas na oferta.

– Não poderão proceder de empresas vinculadas entre elas, nem com o solicitante, nos termos estabelecidos na legislação de contratos do sector público.

– Deverão incluir no mínimo o NIF, nome e endereço da empresa oferente, o nome ou razão social da empresa solicitante da ajuda, a data de expedição e uma descrição detalhada dos conceitos oferecidos.

– Não se considerarão admissíveis as ofertas apresentadas que não reúnam estes requisitos, o que poderá dar lugar à exclusão como subvencionável da despesa justificada com essa oferta.

f) A eleição entre as ofertas apresentadas realizar-se-á conforme critérios de eficiência, de economia e ambientais, e deverá justificar-se expressamente numa memória esta eleição, baseada nos critérios assinalados, quando não recaia na proposta economicamente mais vantaxosa. Caso contrário, considerar-se-á como montante máximo subvencionável para esse conceito o correspondente à proposta económica mais vantaxosa.

No caso de entidades beneficiárias que tenham a condição de poder adxudicador sujeito à normativa de contratação pública, deverão respeitar a Lei 9/2017, de contratos do sector público, nos termos que procedam.

2. Configuram-se como conceitos de despesas subvencionáveis para cada uma das linhas de apoio os seguintes:

– Linhas 1.1 e 1.2:

 Custos dos honorários técnicos de redacção dos projectos técnicos e projectos de edificação correspondentes às actuações subvencionáveis. Os projectos de obras de edificação poder-se-ão redigir numa única fase ou dividir-se em projecto básico e projecto de execução.

– Linhas 2.1 e 2.2:

 Custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos, excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores.

3. Os investimentos tanxibles e/ou intanxibles deverão ser bens novos. No caso de investimentos em activos intanxibles, para serem considerados subvencionáveis, deverão cumprir estas condições:

1. Empregar-se-ão exclusivamente na pessoa beneficiária da ajuda.

2. Adquirir-se-ão a terceiros em condições de mercado sem que o adquirente esteja em posição de exercer controlo sobre o vendedor, ou vice-versa.

4. Não se considerarão subvencionáveis em nenhuma das linhas:

a) O imposto sobre o valor acrescentado que seja recuperable conforme a normativa nacional, assim como os impostos de natureza similar que sejam recuperables conforme a normativa nacional, sem prejuízo do estabelecido para os instrumentos financeiros, de conformidade com o disposto na norma geral 2, letra c), da Ordem HFP 1979/2016, de 29 de dezembro.

b) Taxas de permissões ou licenças.

c) Custo do visado colexial.

d) Custos dos honorários técnicos correspondentes à redacção do anteprojecto, à direcção de execução, à direcção de obra ou à coordinação da segurança e saúde em fase de execução.

e) Os demais que se recolhem no artigo 29.7 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

Artigo 5. Montante das ajudas

1. As ajudas que se outorguem ao amparo destas bases conceder-se-ão em forma de subvenção, como uma percentagem do custo subvencionável, dentro dos limites de intensidade previstos para cada linha que se indicam a seguir:

a) Linhas 1.1 e 1.2.

O montante máximo da subvenção será de 70 % da despesa subvencionável; porém, esta percentagem poderá verse incrementada:

 Num 10 % se o solicitante assume o compromisso de que o projecto inclua a utilização de algum produto de madeira ou derivado da madeira procedente de montes galegos geridos de forma sustentável (PEFC ou FSC) e de que, igualmente, na execução da obra se empregará materiais que reúnam estas características. Para demonstrar a dita origem e qualidade deverá aplicar a sua rastrexabilidade mediante o uso da plataforma pública e gratuita da Xunta de Galicia (denominada FORTRA).

 Num 10 %, se o solicitante assume o compromisso de que o projecto inclua a utilização de algum produto de madeira ou derivado da madeira que disponha da marca de garantia Pino da Galiza e de que, igualmente, na execução da obra se empregarão materiais que reúnam estas características.

Estas percentagens poderão ser acumulativas até um 90 % da despesa subvencionável.

O montante máximo da subvenção não superará em nenhum caso os 35.000,00 euros para a linha 1.1 e os 20.000,00 euros para a linha 1.2.

b) Linha 2.1 e 2.2.

O montante máximo da subvenção será de 70 %; porém, esta percentagem poderá verse incrementada:

 Num 10 %, se se emprega algum produto de madeira ou derivado da madeira que proceda de montes galegos geridos de forma sustentável (PEFC ou FSC). Para demonstrar dita origem e qualidade deverá aplicar a sua rastrexabilidade mediante o uso da plataforma pública e gratuita da Xunta de Galicia (denominada FORTRA).

 Num 10 %, se se emprega algum produto de madeira ou derivado da madeira que disponha da marca de garantia Pino da Galiza.

Estas percentagens poderão ser acumulativas até um 90 % da despesa subvencionável.

O montante máximo da subvenção não superará em nenhum caso as seguintes quantias:

 20.000,00 euros, quando os custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira com finalidade estrutural e a sua colocação incluídos no projecto suponham, quando menos, o 20 % do orçamento de execução material da edificação.

 30.000,00 euros, quando os custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira com finalidade estrutural e a sua colocação incluídos no projecto suponham, quando menos, 30% do orçamento de execução material da edificação.

 40.000,00 euros, quando os custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira com finalidade estrutural e a sua colocação, incluídos no projecto suponham, quando menos, o 40 % do orçamento de execução material da edificação.

2. Em qualquer caso, o montante máximo de subvenção total acumulada por beneficiário será de 70.000,00 euros para aquelas pessoas beneficiárias das linhas 1.1 e 2.1 e de 50.000,00 euros para aquelas pessoas beneficiárias das linhas 1.2 e 2.2.

Artigo 6. Solicitudes

1. As solicitudes das linhas 1.1 e 2.1 apresentar-se-ão obrigatoriamente por meios electrónicos através do formulario normalizado disponível na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.junta.gal

De conformidade com o artigo 68.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, se alguma das pessoas interessadas apresenta a sua solicitude presencialmente, será requerida para que a emende através da sua apresentação electrónica. Para estes efeitos, considerar-se-á como data de apresentação da solicitude aquela em que fosse realizada a emenda.

As solicitudes das linhas 1.2 e 2.2 apresentar-se-ão preferivelmente por via electrónica através do formulario normalizado disponível na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.junta.gal

Opcionalmente, poder-se-ão apresentar presencialmente em qualquer dos lugares e registros estabelecidos na normativa reguladora do procedimento administrativo comum.

Para a apresentação das solicitudes poderá empregar-se quaisquer dos mecanismos de identificação e assinatura admitidos pela sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de utente e chave Chave365 (https://sede.junta.gal/chave365).

2. A apresentação de uma solicitude a esta convocação implica o conhecimento e a aceitação das bases reguladoras.

3. O prazo de apresentação de solicitudes fica estabelecido no ponto 2 da convocação.

4. Só se poderá apresentar uma solicitude por linha.

5. As solicitudes deverão, ademais, acompanhar das declarações responsáveis pela pessoa solicitante que se indicam a seguir e tal e como constam no modelo do anexo I, II, III e IV, segundo o caso, assim como da documentação complementar recolhida no artigo seguinte:

1º. Declaração responsável de todas as ajudas solicitadas e concedidas para a mesma finalidade ou os mesmos custos, procedentes de qualquer Administração ou ente público ou privado, nacional ou internacional.

2º. Declaração responsável de que os dados contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegam são verdadeiros, e aceita as condições e obrigações recolhidas para cada linha de ajudas nesta convocação.

3º. Declaração responsável de que não está incursa em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

4º. Declaração responsável de que desenvolverá na Galiza as actividades para as que se solicita a ajuda.

5º. Declaração responsável de que nenhum dos provedores está associado nem vinculado com a entidade solicitante ou com os seus órgãos directivos ou administrador, e que não concorre neles nenhuma das proibições recolhidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007, de subvenções da Galiza.

6º. Declaração responsável de que se compromete à execução da obra num período não superior a 30 meses desde a data de visto do projecto apresentado na fase de justificação da subvenção.

7º. Declaração responsável de que se compromete a que a estrutura da edificação será realizada total ou parcialmente empregando produtos de madeira ou derivados da madeira e que o sumatorio dos custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores suporá, quando menos, o 20 % dos custos de execução.

8º. Declaração responsável de que se compromete a cumprir com as obrigações e requisitos assinalados no artigo 18.

9º. Declaração responsável a respeito da subvencionabilidade do imposto sobre o valor acrescentado.

6. De modo opcional, as pessoas solicitantes poderão apresentar, para as linhas 1.1 e 1.2 e mediante o anexo I ou II, segundo o caso:

1º. Declaração responsável de que o projecto incluirá a utilização de, quando menos, um produto de madeira ou derivado da madeira procedente de montes galegos geridos de forma sustentável (PEFC ou FSC) e de que, igualmente, na execução da obra se empregarão materiais que reúnam estas características. Demonstrar-se-á a dita origem e qualidade mediante o uso da plataforma pública e gratuita da Xunta de Galicia (denominada FORTRA).

2º. Declaração responsável de que o projecto incluirá a utilização de, quando menos, um produto de madeira ou derivado da madeira que disponha da marca de garantia Pino da Galiza e de que, igualmente, na execução da obra se empregarão materiais que reúnam estas características.

7. De modo opcional, as pessoas solicitantes poderão apresentar para as linhas 2.1 e 2.2 e mediante o anexo III ou IV, segundo o caso:

1º. Declaração responsável de que se utilizará, quando menos, um produto de madeira ou derivado da madeira procedente de montes galegos geridos de forma sustentável (PEFC ou FSC). Demonstrar-se-á a dita origem e qualidade mediante o uso da plataforma pública e gratuita da Xunta de Galicia (denominada FORTRA).

2º. Declaração responsável de que se utilizará, quando menos, um produto de madeira ou derivado da madeira que disponha da marca de garantia Pino da Galiza.

8. Ademais, de modo específico para as linhas 1.1 e 2.1 apresentar-se-á mediante o anexo I ou III, segundo o caso:

1º. Declaração responsável de que a empresa solicitante cumpre com os critérios de definição de peme, segundo a definição incluída no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014, de 17 de junho de 2014.

2º. Declaração responsável da pessoa solicitante de todas as ajudas sujeitas ao regime de minimis percebido nos três últimos exercícios fiscais, de ser de aplicação.

3º. Declaração responsável de que a empresa não está em crise, de acordo com a definição do artigo 2.18 do Regulamento (UE) nº 651/2014, pelo que se declaram determinadas categorias de ajudas compatíveis com o comprado interior em aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da União Europeia, de ser de aplicação.

4º. Declaração responsável de que a empresa não está sujeita a uma ordem de recuperação pendente trás uma decisão da Comissão que declarasse uma ajuda ilegal e incompatível com o comprado comum, de ser de aplicação.

5º. Declaração responsável de que a empresa não está inmersa num processo de concurso de credores.

9. Dado que a actuação está financiada ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19, as pessoas solicitantes deverão, ademais, declarar responsavelmente, tal e como consta no modelo do anexo I, II, III e IV, segundo o caso:

a) Que têm capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os objectivos do projecto para os que se solicita a ajuda, em cumprimento do artigo 125.3.d) do Regulamento 1303/2013.

b) Que a pessoa solicitante assumirá a aplicação de medidas contra a fraude eficazes e proporcionadas no seu âmbito de gestão, assim como a obrigación de comunicar ao órgão administrador os casos de suspeita de fraude, de forma que qualquer pessoa que tenha conhecimento de feitos com que possam ser constitutivos de fraude ou irregularidade em relação com projectos ou operações financiadas total ou parcialmente com cargo a fundos procedentes da União Europeia no marco da presente convocação poderá pôr estes factos em conhecimento do Serviço Nacional de Coordinação Antifraude da Intervenção Geral da Administração do Estado, por meios electrónicos através dá canal habilitada para o efeito: http://www.conselleriadefacenda.es/areias-tematicas/planificacion-e-fundos/periodo-comunitário-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

c) Que a pessoa solicitante cumprirá a normativa comunitária, estatal e autonómica de aplicação, em particular, a normativa em matéria de subvenções e contratação pública, quando cumpra.

d) Que conta com um sistema contabilístico separada ou um código contável ajeitado em relação com todas as transacções relacionadas com as despesas subvencionadas, sem prejuízo das normas gerais contabilístico, que permitam seguir uma pista de auditoria sobre as despesas financiadas com fundos Feder.

e) Que conservará toda a documentação relativa a esta subvenção durante um período de três anos a partir de 31 de dezembro seguinte à apresentação das contas em que estejam incluídos as despesas da operação (artigo 125.4.d) e 140.1 do Regulamento 1303/2013). Comunicar-se-á ao beneficiário a data de início do prazo.

Artigo 7. Documentação complementar

1. As pessoas interessadas deverão achegar, segundo a linha solicitada, a solicitude de ajuda (anexo I, II, III ou IV, segundo corresponda) com a seguinte documentação:

a) Linha 1.1:

– Documentação que acredite, por qualquer meio válido em direito, a representação com que actua a pessoa que assina a solicitude.

– Escritas sociais de constituição e modificações posteriores, no caso de sociedade.

– Certificado da situação censual, no caso de pessoas autónomas.

– Resolução da inscrição no Registro de Associações da Xunta de Galicia para as associações sem ânimo de lucro.

– Cópia dos estatutos sociais da entidade solicitante.

– Cópia das contas anuais do último exercício económico fechado.

– Relatório oficial da Segurança social de vida laboral dos 12 meses anteriores à data de publicação da convocação para todos os regimes em que figure dada de alta.

– Para acreditar a condição de peme:

i. Declaração da condição de peme, segundo os anexo VI.1, VI.2 e VI.3. Deverão estar cobertos todos os dados que sejam procedentes segundo o tipo de solicitante. Os dados económicos e de pessoal serão referidos aos do último exercício económico fechado.

ii. No caso de empresas vinculadas ou associadas com a solicitante:

 Cópia das contas anuais do último exercício económico fechado de cada uma das empresas.

 Relatório oficial da Segurança social de vida laboral dos 12 meses anteriores à data de publicação da convocação para todos os regimes em que figure dada de alta cada uma das empresas.

– Contratos, orçamentos ou facturas pró for-ma (segundo seja o caso) dos investimentos previstos de três provedores diferentes, de conformidade com o disposto no artigo 4 destas bases.

b) Linha 1.2:

– Documentação que acredite, por qualquer meio válido em direito, a representação com que actua a pessoa que assina a solicitude.

– Contratos, orçamentos ou facturas pró for-ma (segundo seja o caso) dos investimentos previstos de três provedores diferentes, de conformidade com o disposto no artigo 4 destas bases.

– Anexo V de pluralidade de solicitantes, no caso de solicitudes de pessoas físicas agrupadas.

c) Linha 2.1:

– Documentação que acredite, por qualquer meio válido em direito, a representação com que actua a pessoa que assina a solicitude.

– Escritas sociais de constituição e modificações posteriores, no caso de sociedade.

– Certificado da situação censual, no caso de pessoas autónomas.

– Resolução da inscrição no Registro de Associações da Xunta de Galicia para as associações sem ânimo de lucro.

– Cópia dos estatutos sociais da entidade solicitante.

– Cópia das contas anuais do último exercício económico fechado.

– Relatório oficial da Segurança social de vida laboral dos 12 meses anteriores à data de publicação da convocação para todos os regimes em que figure dada de alta.

– Para acreditar a condição de peme:

i. Declaração da condição de peme, segundo os anexo VI.1, VI.2 e VI.3. Deverão estar cobertos todos os dados que sejam procedentes segundo o tipo de solicitante. Os dados económicos e de pessoal serão referidos aos do último exercício económico fechado.

ii. No caso de empresas vinculadas ou associadas com a solicitante:

 Cópia das contas anuais do último exercício económico fechado de cada uma das empresas.

 Relatório oficial da Segurança social de vida laboral dos 12 meses anteriores à data de publicação da convocação para todos os regimes em que figure dada de alta cada uma das empresas.

– Contratos, orçamentos ou facturas pró for-ma (segundo seja o caso) dos investimentos previstos de três provedores diferentes, de conformidade com o disposto no artigo 4 destas bases.

d) Linha 2.2:

– Documentação que acredite, por qualquer meio válido em direito, a representação com que actua a pessoa que assina a solicitude.

– Contratos, orçamentos ou facturas pró for-ma (segundo seja o caso) dos investimentos previstos de três provedores diferentes, de conformidade com o disposto no artigo 4 destas bases.

– Anexo V de pluralidade de solicitantes, no caso de solicitudes de pessoas físicas agrupadas.

De conformidade com o artigo 28.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum, não será necessário achegar os documentos que já fossem apresentados anteriormente pela pessoa interessada ante qualquer Administração. Neste caso, a pessoa interessada deverá indicar em que momento e ante que órgão administrativo apresentou os supracitados documentos, que serão obtidos electronicamente através das redes corporativas ou mediante consulta às plataformas de intermediación de dados ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efeito, excepto que conste no procedimento a oposição expressa da pessoa interessada.

De forma excepcional, se não se puderem obter os citados documentos, poderá solicitar-se novamente à pessoa interessada a sua achega.

2. Quando se trate das linhas 1.1 e 2.1, a documentação complementar deverá apresentar-se electronicamente.

Se alguma das pessoas interessadas apresenta a documentação complementar presencialmente, será requerida para que a emende através da sua apresentação electrónica. Para estes efeitos, considerar-se-á como data de apresentação aquela em que fosse realizada a emenda.

3. Para as linhas 1.2 e 2.2, a documentação complementar apresentar-se-á preferivelmente por via electrónica.

Opcionalmente, as pessoas interessadas poderão apresentar a documentação complementar presencialmente em qualquer dos lugares e registros estabelecidos na normativa reguladora do procedimento administrativo comum.

4. As pessoas interessadas responsabilizarão da veracidade dos documentos que apresentem. Excepcionalmente, quando a relevo do documento no procedimento o exija ou existam dúvidas derivadas da qualidade da cópia, a Administração poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das cópias achegadas pela pessoa interessada, para o que poderá requerer a exibição do documento ou da informação original.

5. Sempre que se realize a apresentação de documentos separadamente da solicitude, dever-se-ão indicar o código e o órgão responsável do procedimento, o número de registro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispõe deste.

6. Em caso que algum dos documentos que se vá apresentar de forma electrónica supere os tamanhos máximos estabelecidos ou tenha um formato não admitido pela sede electrónica da Xunta de Galicia, permitir-se-á a sua apresentação de forma pressencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A informação actualizada sobre o tamanho máximo e os formatos admitidos pode consultar na sede electrónica da Xunta de Galicia.

7. Sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro, a Agência Galega da Indústria Florestal poderá requerer ao solicitante que achegue quantos dados, documentos complementares e esclarecimentos resultem necessários para a tramitação e resolução do procedimento.

As cópias dos documentos desfrutarão da mesma validade e eficácia que os seus originais sempre que exista constância de que sejam autênticas.

Artigo 8. Comprovação de dados

1. Para a tramitação destes procedimentos consultar-se-ão automaticamente os dados incluídos nos seguintes documentos em poder da Administração actuante ou elaborados por outras administrações públicas, excepto que a pessoa interessada se oponha à sua consulta:

– DNI/NIE da pessoa solicitante.

– DNI/NIE da pessoa representante.

– Certificado de empadroamento da/das pessoa/s solicitante/s.

– Consulta de concessões de subvenções e ajudas.

– Consulta de inabilitações de subvenções e ajudas.

– Consulta de concessões pela regra de minimis.

– Certificado de estar ao dia no cumprimento das obrigações com a Tesouraria Geral da Segurança social.

– Certificado de estar ao dia no pagamento das dívidas com a Administração pública da Comunidade Autónoma.

– NIF da entidade solicitante.

– Certificado da AEAT de alta no imposto de actividades económicas (IAE).

– Certificado de estar ao dia nas obrigações com a Agência Estatal da Administração Tributária.

Em caso que as actuações de ofício levadas a cabo pelo órgão instrutor, conforme o artigo 21.3 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, dessem como resultado que a pessoa beneficiária tem dívidas ou obrigações com alguma destas administrações, será requerida para que, no prazo de dez dias, regularize a situação e presente o correspondente certificado.

2. Em caso que as pessoas interessadas se oponham a esta consulta, deverão indicá-lo no recadro habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Quando assim o exixir a normativa aplicável, solicitar-se-á o consentimento expresso da pessoa interessada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, em caso que alguma circunstância impossibilitar a obtenção dos citados dados, poder-se-á solicitar às pessoas interessadas a apresentação dos documentos correspondentes.

Artigo 9. Transparência e bom governo

1. Deverá dar-se cumprimento às obrigações de transparência contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, de 18 de janeiro, de transparência e bom governo, e no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

2. Em virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, de 18 de janeiro, de transparência e bom governo, as pessoas físicas e jurídicas beneficiárias das subvenções estão obrigadas a fornecer à Administração, ao organismo ou à entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se encontrem vinculadas, depois de requerimento, toda a informação necessária para que aquela cumpra as obrigações previstas no título I da citada lei.

Artigo 10. Trâmites administrativos posteriores à apresentação da solicitude

1. Para as solicitudes vinculadas as linhas 1.1 e 2.1, todos os trâmites administrativos posteriores que as pessoas interessadas devam fazer trás a apresentação da solicitude deverão ser realizados electronicamente acedendo à Pasta cidadã da pessoa ou entidade interessada, disponível na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. Para as linhas 1.2 e 2.2, a sede electrónica da Xunta de Galicia permite às pessoas interessadas realizarem trâmites electrónicos, com posterioridade ao início do expediente, acedendo à Pasta cidadã da pessoa interessada. Opcionalmente, também poderão tramitar-se presencialmente em qualquer dos lugares e registros estabelecidos na normativa reguladora do procedimento administrativo comum.

Artigo 11. Órgãos competente

A Gerência da Agência Galega da Indústria Florestal será o órgão competente para a instrução do procedimento e corresponderá à pessoa titular da Direcção da Agência ditar a resolução de concessão.

Artigo 12. Instrução

1. Na fase de instrução realizar-se-ão de ofício quantas actuações sejam necessárias para a determinação, conhecimento e comprovação dos dados em virtude dos cales se deve formular a proposta de resolução, de acordo com o estabelecido no artigo 21.2 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

2. Aqueles expedientes administrativos que reúnam todos os requisitos e a documentação necessária serão concedidos, até o esgotamento do crédito, respeitando a sua ordem de entrada sem comparação com outras solicitudes. Considerar-se-á como data de apresentação aquela em que uma solicitude reúna toda a documentação requerida, uma vez emendadas todas as possíveis deficiências.

3. De conformidade com o estabelecido no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, se uma solicitude não reúne algum dos requisitos exixir na convocação e nas bases reguladoras ou não se achega a documentação exixir, requerer-se-á o interessado para que, num prazo de dez dias hábeis, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos.

Neste requerimento fá-se-á indicação expressa de que, se assim não o fizer, se considerará que desiste na seu pedido, depois da correspondente resolução.

4. O facto de não ajustar-se aos me os ter da convocação e das bases reguladoras, assim como a ocultación de dados, a sua alteração ou qualquer outra manipulação da informação, serão causa de desestimação da solicitude, sem prejuízo do disposto nos artigos 50 e seguintes da Lei 9/2007.

5. Os expedientes que não cumpram as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicação, ou que não contenham a documentação necessária, ficarão ao dispor do órgão instrutor para que formule a proposta de resolução de inadmissão, na qual se indicarão as causas desta.

6. Uma vez concluída a instrução, o órgão instrutor elevará a proposta de resolução individual ao director da Agência para ditar a correspondente resolução de concessão, que deverá estar devidamente motivada. Na supracitada proposta indicar-se-ão o número de expediente, a denominação e o NIF da pessoa solicitante, a data de apresentação da solicitude, a actuação subvencionável e a quantia da subvenção proposta, ou bem a causa da proposta de denegação ou inadmissão, segundo corresponda.

Artigo 13. Resolução

1. A pessoa titular da Direcção da Agência Galega da Indústria Florestal, em vista da proposta, ditará a correspondente resolução, que deverá estar devidamente motivada e expressará, quando menos, a identidade da pessoa solicitante, a actuação subvencionada, assim como a subvenção concedida e a sua quantia ou, de ser o caso, a causa de não admissão ou denegação da solicitude, assim como o conteúdo do documento pelo que se estabelecem as condições da ajuda.

Uma vez esgotado o crédito destinado a esta subvenção, publicar-se-á no Diário Oficial da Galiza e na página web da Agência esta circunstância, de maneira que não poderão ser atendidas as solicitudes apresentadas com uma data posterior.

2. De conformidade com o previsto no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, de 8 de janeiro, pelo que se aprova o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, uma vez esgotado o crédito disponível, poderá alargar-se quando o aumento venha derivado de alguma das condições previstas no supracitado artigo.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolução às pessoas interessadas será de três meses, contados a partir do dia seguinte à data de entrada da solicitude no registro. Uma vez transcorrido este prazo, as solicitudes que não tivessem uma comunicação de aprovação de ajuda poderão perceber-se desestimado, segundo o estabelecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, sem prejuízo da obrigación legal que tem a Administração de resolver.

Artigo 14. Notificações

1. Nas actuações vinculadas às linhas 1.1 e 2.1, as notificações de resoluções e actos administrativos praticar-se-ão só por meios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedimento administrativo comum.

De conformidade com o artigo 47 da Lei 4/2019, de 17 de julho, de administração digital da Galiza, as pessoas interessadas deverão criar e manter o seu endereço electrónico habilitado único através do Sistema de notificações electrónicas da Galiza-Notifica.gal, para todos os procedimentos administrativos tramitados pela Administração geral e o sector público autonómico. Em todo o caso, a Administração geral poderá de ofício criar o indicado endereço, para os efeitos de assegurar que as pessoas interessadas cumpram a sua obrigação de relacionar-se por meios electrónicos.

2. Nas actuações vinculadas às linhas 1.2 e 2.2, as notificações de resoluções e actos administrativos praticar-se-ão preferivelmente por meios electrónicos. As pessoas interessadas poderão decidir e comunicar em qualquer momento que as notificações sucessivas se pratiquem ou se deixem de praticar por meios electrónicos mediante os modelos normalizados disponíveis.

A pessoa interessada deverá manifestar expressamente a modalidade escolhida para a notificação (electrónica ou em papel) no formulario.

No caso de optar pela notificação em papel, praticar-se-á a notificação segundo o estabelecido na normativa reguladora do procedimento administrativo comum.

3. De conformidade com o artigo 45.2 da Lei 4/2019, de 17 de julho, de administração digital da Galiza, as notificações electrónicas praticarão mediante o comparecimento na sede electrónica da Xunta de Galicia e através do Sistema de notificação electrónica da Galiza-Notifica.gal. Este sistema remeterá às pessoas interessadas aviso da posta à disposição das notificações na conta de correio e/ou telemóvel que constem na solicitude. Estes aviso não terão, em nenhum caso, efeitos de notificação praticada e a sua falta não impedirá que a notificação seja considerada plenamente válida.

4. As notificações por meios electrónicos perceber-se-ão praticadas no momento em que se produza o acesso ao seu conteúdo e rejeitadas quando transcorressem dez dias naturais desde a posta à disposição da notificação sem que se aceda ao seu conteúdo.

5. Se o envio da notificação electrónica não fosse possível por problemas técnicos, a Agência praticará a notificação pelos médios previstos na normativa reguladora do procedimento administrativo comum.

Artigo 15. Regime de recursos

Contra as resoluções e a desestimação presumível de solicitudes poderão interpor-se os seguintes recursos, sem prejuízo de que as pessoas interessadas possam exercer quaisquer outro que considerem procedente:

a) Recurso de alçada ante o presidente da Agência no prazo de um mês desde o dia seguinte ao da notificação da resolução, se esta for expressa, ou em qualquer momento a partir do dia seguinte a aquele em que se produza o acto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Justiça da Galiza, no prazo de dois meses contados desde o dia seguinte ao da notificação da resolução, se esta for expressa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquele em que se produza o acto.

Artigo 16. Modificação da resolução

1. Uma vez ditada a resolução de concessão, as pessoas beneficiárias poderão solicitar a modificação, no máximo, até 15 dias antes da finalização do prazo previsto para a execução das actividades subvencionadas.

2. A modificação poder-se-á autorizar sempre que não se prejudiquem os direitos de terceiras pessoas. Em todo o caso, a modificação da resolução de concessão deverá respeitar o objecto da subvenção, as actuações subvencionáveis e não dar lugar a actuações deficientes e incompletas.

3. Para a modificação da resolução não poderão ser tidos em conta requisitos ou circunstâncias que, devendo concorrer no momento em que se ditou a resolução, tivessem lugar com posterioridade a ela.

4. Junto com a solicitude de modificação (anexo VIII), os beneficiários deverão apresentar uma memória justificativo, o orçamento modificado e a relação e identificação concreta das mudanças introduzidas.

5. O acto pelo que se acorde ou recuse a modificação da resolução será ditado pela pessoa titular da Direcção da Agência Galega da Indústria Florestal, depois de instrução do correspondente expediente.

6. Quando as pessoas beneficiárias da subvenção ponham de manifesto na justificação que se produziram alterações das condições tidas em conta para a concessão desta que não alterem essencialmente a natureza ou os objectivos da subvenção, e que pudessem dar lugar à modificação da resolução conforme o estabelecido no artigo 14.1.m) da Lei 9/2007, de subvenções da Galiza, omitíndose o trâmite de autorização administrativa prévia para a sua aprovação, o órgão concedente da subvenção poderá aceitar a justificação apresentada, com a condição de tudo bom aceitação não suponha danar os direitos de terceiras pessoas.

Esta aceitação por parte do órgão concedente não isenta a pessoa beneficiária das sanções que possam corresponder-lhe conforme a citada Lei de subvenções da Galiza.

Artigo 17. Renúncia

1. Notificada a resolução, e sem prejuízo dos recursos que procedam, se, transcorridos dez dias hábeis desde a notificação, a pessoa interessada não comunica expressamente a sua renúncia à subvenção (anexo VII), perceber-se-á que a aceita tacitamente e, desde esse momento, adquirirá a condição de beneficiária.

2. Em caso de renúncia, o órgão concedente ditará a correspondente resolução, que se notificará de conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 14 destas bases reguladoras.

3. Apresentar a renúncia total às ajudas fora do supracitado prazo ou não apresentar a renúncia nos casos de não cumprimento total do investimento subvencionado, tal como fica definido o não cumprimento total no artigo 22.3, dará lugar à perda de direito a cobrar a subvenção concedida, sem prejuízo das sanções que possam corresponder-lhe conforme à Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

Artigo 18. Obrigações das pessoas beneficiárias

1. As pessoas beneficiárias das subvenções adquirem os compromissos e obrigações estabelecidos no artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, sem prejuízo das demais obrigações que resultem da normativa aplicável.

2. Dado que a actuação está financiada ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19, são também obrigações das pessoas beneficiárias das subvenções as seguintes:

a) Cumprir a normativa comunitária, estatal e autonómica de aplicação, em particular, a normativa em matéria de subvenções e a de contratação pública, quando pela sua natureza jurídica a pessoa beneficiária esteja sujeita à Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.

b) Submeter às actuações de comprovação que efectue a Agência Galega da Indústria Florestal, assim como a qualquer outra actuação, seja de comprovação ou de controlo financeiro, que possam realizar os órgãos de controlo competente, em especial a Intervenção Geral da Comunidade Autónoma, a Intervenção Geral da Administração do Estado, o Tribunal de Contas e o Conselho de Contas, às comprovações e verificações que realizem o organismo intermédio, a autoridade de gestão ou a autoridade de certificação e, de ser o caso, os órgãos de controlo da Comissão Europeia e do Tribunal de Contas Europeu e outras instâncias de controlo, achegando quanta informação lhe seja requerida no exercício das actuações anteriores, assim como às verificações previstas no artigo 125 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho.

c) Assumir a aplicação de medidas contra a fraude eficazes e proporcionadas no seu âmbito de gestão, assim como a obrigação de comunicar ao órgão administrador os casos de suspeitas de fraude.

d) Manter um sistema contabilístico separado ou um código contável adequado em relação com todas as transacções relacionadas com as despesas subvencionáveis, sem prejuízo das normas gerais contabilístico, que permitam seguir uma pista de auditoria sobre os conceitos financiados com cargo à subvenção.

e) Dispor de capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os objectivos do projecto para o qual se solicita a ajuda.

f) Conservar a documentação justificativo relativa às despesas financiadas durante um prazo de três anos a partir de 31 de dezembro seguinte à apresentação das contas nas quais estejam incluídos as despesas da operação (artigos 125.4 d) e 140.1 do Regulamento 1303/2013). Comunicará à pessoa beneficiária a data de começo do prazo.

g) Segundo o estabelecido no artigo 15, ponto 3º, da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, toda a actividade, investimento ou material (incluído o que se difunda de maneira electrónica ou empregando meio audiovisuais) que se realize contando com financiamento obtido a partir destas ajudas deverá cumprir os requisitos de comunicação do financiamento público do projecto, de conformidade com o estabelecido no anexo XV destas bases, sobre o apoio procedente dos fundos Feder, recolhidas no anexo XII, número 2, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro.

h) Manter o investimento durante um prazo de 5 anos desde o pagamento final à pessoa beneficiária, segundo o disposto no artigo 71.1 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e no artigo 29.4 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

3. Ademais, são obrigações das pessoas beneficiárias:

a) Executar a obra num prazo de 30 meses a contados desde a data de visto do projecto apresentado na fase de justificação da subvenção.

b) Executar a obra realizando a estrutura, total ou parcialmente, empregando produtos de madeira ou derivados da madeira.

c) Executar a obra mantendo a proporção dos custos dos produtos de madeira previstos no projecto, de tal modo que o sumatorio dos custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores suponha, quando menos, o 20 % dos custos de execução.

d) Executar a obra de conformidade com o estabelecido na legislação e no plano urbanístico e depois de obter a licença urbanística ou apresentação de comunicação prévia de obra, segundo proceda.

e) Comunicar a finalização da obra à Agência Galega da Indústria Florestal no prazo de um mês desde que esta tivesse lugar, conforme o estabelecido no artigo 21.

4. O não cumprimento das condições estabelecidas nesta resolução e as indicadas na resolução de concessão de ajuda, assim como o encontrar nas circunstâncias previstas no artigo 33 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, ocasionará a perda de direito à ajuda.

Artigo 19. Justificação da subvenção

1. As datas limite para a justificação ficam estabelecidas no ponto 5 da convocação, e só serão subvencionáveis os investimentos ou actividades que se realizem com efeito e das cales se justifique o seu pagamento, mediante facturas e comprovativo bancários de pagamento.

2. Para cobrar a subvenção concedida, as pessoas beneficiárias deverão apresentar electronicamente no caso das linhas 1.1 e 2.1 e preferivelmente deste modo para as linhas 1.2 e 2.2, uma solicitude de pagamento mediante o modelo normalizado (anexo IX, X, XI e XII, segundo corresponda), acompanhada da documentação assinalada no artigo seguinte.

3. Recebida a documentação justificativo da subvenção, os órgãos competente da Agência Galega da Indústria Florestal, antes de proceder ao seu pagamento, poderão realizar as actuações de comprovação oportunas para verificar o cumprimento das actuações subvencionadas.

No caso de investimentos em activos tanxibles, uma vez apresentada a solicitude de pagamento realizar-se-á, se for o caso, a inspecção comprobatoria de execução dos investimentos subvencionados, segundo o disposto no artigo 30.2 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

4. Sem prejuízo da documentação indicada nesta resolução, poderá requerer-se que se acheguem quantos dados, documentos complementares e esclarecimentos resultem necessários para a tramitação e resolução do procedimento.

5. Se, transcorrido o prazo estabelecido para a justificação da subvenção, a pessoa beneficiária não apresenta a documentação pertinente segundo o indicado, a Agência Galega da Indústria Florestal requerê-la-á para que no prazo improrrogable de dez dias a presente, advertindo de que a falta de apresentação da justificação no prazo indicado comportará a perda do direito à subvenção e a exixencia do reintegro no caso de receber quantidades em conceito de antecipo, e demais responsabilidades estabelecidas na Lei 9/2007.

6. A falta de apresentação da justificação no prazo estabelecido ou a concorrência de alguma das causas de reintegro previstas no artigo 33 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, comportará a perda do direito ao cobramento total ou parcial da subvenção, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades estabelecidas na Lei de subvenções da Galiza. Neste caso ditar-se-á a oportuna resolução, nos termos do artigo 21.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas.

7. Em todo o caso, a forma de justificação deverá aterse ao previsto no artigo 28 da Lei 9/2007, de 13 de junho, e no artigo 42 do Decreto 11/2009, de 8 de janeiro. Para estes efeitos, considerar-se-á com efeito pago a despesa quando se justifique mediante documentos bancários, em que deverão ficar claramente identificadas as pessoas ou entidades receptoras e emissoras dos pagamentos, assim como o conceito destes. Não se admitirão pagamentos em efectivo.

8. A Gerência da Agência Galega da Indústria Florestal analisará a documentação justificativo acreditador do cumprimento e realização da actividade objecto da subvenção e emitirá uma proposta de pagamento que elevará à Direcção da Agência, órgão competente para ordenar o pagamento.

9. O pagamento efectuar-se-á de forma nominativo a favor das pessoas beneficiárias e depois da acreditação das despesas e pagamentos realizados, até o tope máximo da quantia concedida como subvenção.

10. Se da documentação apresentada pela pessoa beneficiária para cada actividade fica justificada uma quantia inferior à da subvenção inicialmente concedida, o pagamento realizará pela parte proporcional da quantia da subvenção com efeito justificada na supracitada actividade.

11. Em nenhum caso poderá realizar-se o pagamento da subvenção enquanto as pessoas beneficiárias não figurem ao dia no cumprimento das suas obrigações tributárias e com a Segurança social e não tenham pendente de pagamento nenhuma outra dívida com a Administração pública da Comunidade Autónoma ou sejam debedoras por resolução de procedência de reintegro.

Artigo 20. Justificação e pagamento

1. Para ter direito ao pagamento da ajuda a pessoa ou entidade beneficiária deverá apresentar a documentação justificativo da subvenção de conformidade com o recolhido neste artigo.

2. Para o pagamento parcial, no caso de ajudas com duas anualidades, deverá apresentar-se a seguinte documentação:

a) Solicitude de pagamento da ajuda (anexo IX, X, XI e XII, segundo corresponda), em que se incluirão as seguintes declarações responsáveis:

1º. Declaração responsável de todas as ajudas solicitadas e concedidas para a mesma finalidade ou os mesmos custos, procedentes de qualquer Administração ou ente público ou privado, nacional ou internacional.

2º. Declaração responsável de que os dados contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegam são verdadeiros, e aceita as condições e obrigações recolhidas para cada linha de ajudas nesta convocação.

3º. Declaração responsável de que não está incursa em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

Ademais, de modo específico para as linhas 1.1 e 2.1 incluir-se-á:

1º. Declaração responsável de que a empresa cumpre com os critérios de definição de peme, segundo a definição incluída no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014, de 17 de junho de 2014.

2º. Declaração responsável da pessoa solicitante de todas as ajudas sujeitas ao regime de minimis percebido nos três últimos exercícios fiscais.

3º. Declaração responsável de que a empresa não está em crise, de acordo com a definição do artigo 2.18 do Regulamento (UE) nº 651/2014, pelo que se declaram determinadas categorias de ajudas compatíveis com o comprado interior em aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da União Europeia.

4º. Declaração responsável de que a empresa não está sujeita a uma ordem de recuperação pendente trás uma decisão da Comissão que declarasse uma ajuda ilegal e incompatível com o comprado comum.

5º. Declaração responsável de que a empresa não está inmersa num processo de concurso de credores.

b) Cópia das facturas ou documentos de valor probatório equivalente, justificativo do investimento subvencionável e documentação acreditador do pagamento.

Nestes documentos deverão estar claramente identificados o receptor e o emissor do pagamento, o número e o montante total da factura (IVE incluído), assim como o conceito a que se referem. No caso em que no documento de pagamento não se faça referência às facturas, deverá ir acompanhado da documentação complementar que permita verificar a correspondência entre despesa e pagamento.

Em nenhum caso se admitirão pagamentos justificados mediante recibos do provedor, nem os pagamentos por caixa ou em efectivo.

Não serão subvencionáveis partes de despesas que não estejam íntegra e correctamente justificados conforme o estabelecido nos parágrafos anteriores.

c) Relação ordenada dos investimentos e dos pagamentos efectuados (anexo XIII).

d) No caso de entidades beneficiárias sujeitas à normativa de contratação pública, achegar-se-á certificação expedida pela secretaria ou pessoa responsável do controlo de legalidade da entidade em que se acredite que se respeitaram os procedimentos de contratação pública e que faça referência à aprovação pelo órgão competente da conta justificativo da subvenção.

3. Para o pagamento final da ajuda deverá apresentar-se:

a) A documentação recolhida no ponto 2 deste artigo.

b) Documentação específica para as linhas 1.1 e 1.2:

i. Projecto técnico ou projecto de edificação, em função da natureza da obra. Os projectos deverão estar assinados por um técnico competente e vistos pelo correspondente colégio profissional.

ii. Certificação da pessoa proxectista a respeito do cumprimento do projecto dos requisitos específicos estabelecidos no artigo 3, ponto 4, das bases reguladoras, fazendo constar expressamente que prevê a realização total ou parcial dos elementos estruturais empregando produtos de madeira ou derivados da madeira.

iii. Certificação da pessoa proxectista a respeito de que, no orçamento do projecto, o sumatorio dos custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores supõem, quando menos, o 20 %. Incluir-se-á uma relação das correspondentes unidades de obra (com detalhe de medição e preço unitário) agrupadas por capítulos.

iv. Cópia da solicitude de licença de obra ou da comunicação prévia de obra, segundo proceda conforme a normativa vigente.

v. Se procede, certificar do proxectista a respeito de que o projecto inclui produtos de madeira ou derivados da madeira procedentes de montes galegos geridos de forma sustentável (PEFC ou FSC).

vi. Se procede, certificar do proxectista a respeito de que o projecto inclui produtos de madeira ou derivados da madeira que disponham da marca de garantia Pino da Galiza.

vii. Cumprimento das obrigações de publicidade da ajuda mediante o uso do emblema Feder junto com a referência à União Europeia, segundo o recolhido nos artigos 3 e 4 do Regulamento nº 821/2014. Além disso, fá-se-á referência ao Feder e a que a operação está «financiada como parte da resposta da União à pandemia da COVID-19». Também se incluirá o lema «Uma maneira de fazer A Europa» sempre que seja possível.

c) Documentação específica para as linhas 2.1 e 2.2:

i. Projecto técnico ou projecto de edificação, em função da natureza da obra. Os projectos deverão estar assinados por um técnico competente e vistos pelo correspondente colégio profissional.

ii. Certificação da pessoa proxectista a respeito do cumprimento no projecto dos requisitos específicos estabelecidos no artigo 3, ponto 4, das bases reguladoras, fazendo constar expressamente que prevê a realização total ou parcial dos elementos estruturais empregando produtos de madeira ou derivados da madeira.

iii. Certificação da pessoa proxectista a respeito de que, no orçamento do projecto, o sumatorio dos custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores supõem, quando menos, o 20 %. Incluir-se-á uma relação das correspondentes unidades de obra (com detalhe de medição e preço unitário) agrupadas por capítulos.

iv. Licença de obra ou comunicação prévia, segundo proceda conforme a normativa vigente.

v. Liquidação parcial emitida pela direcção de execução das unidades de obra executadas para as que solicitou ajuda.

vi. Para a justificação do emprego de produtos de madeira ou derivados procedentes de montes galegos geridos de forma sustentável (PEFC ou FSC), deverão achegar códigos QR de rastrexabilidade da plataforma FORTRA.

vii. Para a justificação do emprego de produtos de madeira ou derivados da madeira que disponham da marca de garantia Pino da Galiza, deverá achegar-se certificado demostrativo.

viii. Relatório fotográfico das obras realizadas, que incluirá imagens desde diferentes ângulos, tanto gerais como de detalhe. Incluirá o cumprimento das obrigações de publicidade da ajuda mediante foto do cartaz na parcela de edificação com o emblema Feder junto com a referência à União Europeia, segundo o recolhido nos artigos 3 e 4 do Regulamento nº 821/2014. Além disso, fá-se-á referência ao Feder e a que a operação está «financiada como parte da resposta da União à pandemia da COVID-19». Também se incluirá o lema «Uma maneira de fazer A Europa» sempre que seja possível.

4. As despesas justificadas deverão ter correspondência clara com as partidas do orçamento aceitadas pela Agência Galega da Indústria Florestal na resolução de concessão da subvenção e responder de maneira indubidable à natureza da actividade subvencionada.

Só se considerará despesa realizado o que foi com efeito pago com anterioridade à finalização do período de justificação determinado na normativa reguladora da subvenção.

5. Dado que a actuação está financiada ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, como parte da resposta à pandemia da COVID-19, a documentação de realizar a publicidade ajeitada (fotografias dos cartazes informativos, publicidade através de página web, exemplares da documentação escrita) que justifique dar cumprimento às obrigações em matéria de informação e comunicação estabelecidas no anexo XV, sobre o apoio procedente dos fundos Feder, recolhidas no anexo XII, número 2, do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, e segundo o modelo que se estabelece no anexo XV que se junta com as presentes bases reguladoras.

6. O pagamento realizar-se-á uma vez recebida a documentação justificativo da subvenção, e realizadas, pelos órgãos competente da Agência, as actuações de comprovação oportunas para verificar o cumprimento da actividade subvencionada.

Artigo 21. Comunicação de fim de obra

Para dar cumprimento à obrigação das pessoas beneficiárias estabelecida no artigo 18 a respeito da comunicação da finalização da obra à Agência Galega da Indústria Florestal, no prazo de um mês desde que tivesse lugar, deverá achegar-se o anexo XIV acompanhado da seguinte documentação:

a) Linhas 1.1 e 1.2:

– Cópia da licença de obra, se procede conforme a normativa vigente.

– Cópia da certificação de fim de obra assinada pela direcção facultativo e visada pelo colégio profissional correspondente.

– Cópia da certificação da liquidação final emitida pela direcção de execução de obra.

– Cópia da certificação da liquidação parcial das unidades de obra correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores, emitida pela direcção de execução de obra.

– Se procede e para a justificação do emprego de produtos de madeira ou derivados procedentes de montes galegos geridos de forma sustentável (PEFC ou FSC), deverão achegar códigos QR de rastrexabilidade da plataforma FORTRA.

– Se procede e para a justificação do emprego de produtos de madeira ou derivados da madeira que disponham da marca de garantia Pino da Galiza, deverá achegar-se certificado demostrativo.

– Reportagem fotográfica das obras, da edificação finalizada e dos materiais de madeira empregados, que incluirá imagens desde diferentes ângulos, tanto gerais como de detalhe.

b) Linhas 2.1 e 2.2:

– Cópia da certificação de fim de obra assinada pela direcção facultativo e visada pelo colégio profissional correspondente.

– Cópia da certificação da liquidação final emitida pela direcção de execução de obra.

– Cópia da certificação da liquidação parcial das unidades de obra correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores, emitida pela direcção de execução de obra.

– Reportagem fotográfica das obras, da edificação finalizada e dos materiais de madeira empregados, que incluirá imagens desde diferentes ângulos, tanto gerais como de detalhe.

Artigo 22. Não cumprimento, reintegro e sanções

1. O não cumprimento das obrigações contidas nestas bases reguladoras, na convocação ou na demais normativa aplicável, assim como das condições que, de ser o caso, se estabeleçam na resolução de concessão, dará lugar à obrigação de devolver a subvenção percebido, assim como os juros de demora correspondentes, de conformidade com o estabelecido no artigo 38 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

Em qualquer caso, as pessoas beneficiárias ficam obrigadas a reintegrar o montante percebido pela subvenção concedida, assim como os correspondentes juros de demora devindicados desde o momento do pagamento, nos seguintes casos:

a) Por não cumprimento da obrigação de justificação ou justificação insuficiente nos prazos e termos estabelecidos nesta resolução.

b) Por obter a subvenção sem reunir os requisitos exixir para a sua concessão, com falsificação das condições requeridas para isso ou ocultación daquelas que o impedissem.

c) Por resistência, escusa, obstruição ou negativa às actuações de comprovação e controlo financeiro; não cumprimento das obrigações contável, de registro ou de conservação de documentos, quando disso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fundos percebido, ou por não cumprimento do objectivo ou a concorrência com outras ajudas para a mesma finalidade percebido de qualquer Administração ou ente público ou privado.

d) A não execução da obra no prazo de 30 meses contados desde a data de visto do projecto apresentado na fase de justificação da subvenção.

e) O não cumprimento na execução da obra da obrigação de realizar a estrutura, total ou parcialmente, empregando produtos de madeira ou derivados da madeira suporá a tramitação do expediente de reintegro pelo montante percebido.

f) O não cumprimento na execução da obra da manutenção da proporção mínima dos custos dos produtos de madeira contemplados no projecto, de tal modo que o sumatorio dos custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a sua colocação com finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabamentos excluindo os das carpintarías interiores, pavimentos interiores e acabamentos interiores seja inferior ao 20 % dos custos de execução, suporá a tramitação do expediente de reintegro pelo montante percebido.

g) A comissão de infracções urbanísticas na execução das edificações ou no suposto de que as obras se executem fora dos parâmetros autorizados na licença autárquica.

h) Nos demais supostos previstos na normativa reguladora da subvenção.

2. Para fazer efectiva a devolução a que se refere o ponto anterior, tramitar-se-á o oportuno procedimento de reintegro, que se ajustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, e na sua normativa de desenvolvimento.

3. Em todo o caso, uma execução inferior ao 60 % do montante das despesas subvencionáveis terá a consideração de não cumprimento total e ocasionará a perda do direito a cobrar a totalidade da subvenção.

4. Quando o cumprimento pela pessoa beneficiária se aproxime de modo significativo ao cumprimento total e se acredite uma actuação inequivocamente tendente à satisfacção dos compromissos adquiridos, a quantidade que haja que reintegrar responderá ao princípio de proporcionalidade, e determinar-se-á aplicando os mesmos critérios de avaliação que se empregaram para a concessão referidos à realidade finalmente comprovada.

5. Às pessoas beneficiárias das subvenções reguladas nestas bases ser-lhes-á de aplicação o regime de infracções e sanções previsto no título IV da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, e na sua normativa de desenvolvimento.

6. Dado que as actuações estão financiadas ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19, procederá o reintegro das ajudas no caso de não manter as condições estabelecidas nestas bases nos seguintes casos:

a) Perca de 2 % da subvenção concedida por não manter um sistema contabilístico separado ou um código contável adequado em relação com todas as transacções relacionadas com as despesas subvencionáveis, sem prejuízo das normas gerais da contabilidade, que permitam seguir uma pista de auditoria sobre os conceitos financiados com fundos Feder.

b) Perca de 2 % da subvenção concedida por não dar publicidade ao financiamento dos investimentos que sejam objecto da subvenção, de acordo com o estabelecido nestas bases.

c) Perca de 5 % por não comunicar a obtenção de outras subvenções, ajudas, receitas ou recursos que financiem as actividades subvencionadas, assim como a modificação das circunstâncias que fundamentaram a concessão da subvenção.

d) Perda da subvenção de forma proporcional ao tempo em que se incumpra por não manter os investimentos objecto da subvenção durante o período de cinco anos.

No caso de condições que constituam obrigações que a pessoa beneficiária deve acreditar em fase de justificação, entre as que se encontram as obrigações de publicidade, estas deverão justificar-se, em todo o caso, para poder proceder ao pagamento da subvenção, pelo que a gradação fixada neste ponto só resultará aplicável para supostos de reintegro, no caso em que se detecte em controlos posteriores ao pagamento algum não cumprimento relativo a essas obrigações.

Artigo 23. Controlos

1. A Agência Galega da Indústria Florestal poderá realizar as actividades de inspecção que considere oportunas para controlar o cumprimento das subvenções.

2. Além disso, as subvenções estarão submetidas à função interventora e de controlo financeiro exercida pela Intervenção Geral da Comunidade Autónoma, nos termos que estabelece o título III da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, e na sua normativa de desenvolvimento. Além disso, estará submetida às actuações de comprovação previstas na legislação do Tribunal de Contas e do Conselho de Contas.

Artigo 24. Publicidade

1. No prazo máximo de três meses contados desde a data de resolução da última concessão, publicar-se-á no Diário Oficial da Galiza a relação das subvenções concedidas com indicação da norma reguladora, beneficiário, o programa e crédito orçamental, quantia e finalidade da subvenção.

As pessoas interessadas poderão fazer constar o seu direito a que não se façam públicos os seus dados quando concorra alguma das causas previstas no artigo 15.2.d) da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

Ademais do anterior, quando os montantes das subvenções concedidas, individualmente consideradas, sejam de quantia inferior a três mil euros (3.000,00 euros), não será necessária a publicação no Diário Oficial da Galiza, que será substituída pela publicação das subvenções concedidas na página web da Agência Galega da Indústria Florestal.

Além disso, em cumprimento do disposto nos artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, geral de subvenções, comunicar-se-á a concessão das ajudas reguladas nesta convocação à Base de dados nacional de subvenções, que operará como sistema nacional de publicidade de subvenções.

A solicitude para ser beneficiária da ajuda levará implícita a autorização, em caso que se conceda a ajuda solicitada, para a inscrição no Registro Público de Ajudas, Subvenções, Convénios e Sanções dependente da Conselharia de Fazenda e Administração Pública, dos dados facilitados à Xunta de Galicia na sua solicitude. Contudo, as pessoas ou entidades solicitantes poderão recusar expressamente o seu consentimento à inscrição dos seus dados no Registro Público de Subvenções, quando concorra alguma das circunstâncias previstas na letra d) do número 2 do artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.

2. Ademais, dado que as actuações estão financiadas ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19, os dados serão comunicados à Direcção-Geral de Política de Coesão e Fundos Europeus da Conselharia de Fazenda e Administração Pública com a finalidade de realizar a gestão, seguimento, informação, controlo, coordinação e estudo da execução e avaliação do programa operativo Feder Galiza 2014-2020 na sua condição de organismo intermédio em virtude das funções atribuídas pela autoridade de gestão, segundo o disposto no artigo 125, número 2, artigo 140, números 3 a 5, e anexo XIII, número 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as suas disposições de desenvolvimento.

A aceitação da ajuda implica, ademais, a aceitação da inclusão do beneficiário na lista de operações prevista no artigo 115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e que se publicará com o contido previsto no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 no seguinte sitio web: http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.és sítios/dgfc/és-ÉS/loFEDER1420/porFEDER/Paginas/início.aspx

3. No exercício das suas responsabilidades em matéria de informação, comunicação e visibilidade de conformidade com o artigo 115, números 1 e 3, e o anexo XII, os Estados membros e as autoridades de gestão garantirão que os beneficiários potenciais, os beneficiários, os participantes, os destinatarios finais dos instrumentos financeiros e o público em geral sejam conscientes da existência e o volume dos recursos REACT-UE e do apoio adicional que estes proporcionam.

Os Estados membros e as autoridades de gestão explicarão claramente aos cidadãos que a operação em questão se financia como parte da resposta da União à pandemia da COVID-19 e garantirão a plena transparência utilizando, quando seja adequado, as redes sociais.

Em relação com a obrigação de dar publicidade ao financiamento, de conformidade com o previsto no anexo XII, número 2.2, do Regulamento (UE) nº 1303/2013, e atendendo ao assinalado no capítulo II do Regulamento de execução (UE) nº 821/2014 da Comissão, de 28 de julho de 2014, e demais normativa de desenvolvimento, a pessoa beneficiária deverá, durante a realização da operação e manutenção do investimento:

a) Reconhecer o apoio do Feder no marco do eixo de actuação REACT-UE à operação em todas as suas medidas de informação e comunicação, mostrando o emblema junto com a referência à União Europeia, segundo o recolhido nos artigos 3 e 4 do Regulamento nº 821/2014. Além disso, fá-se-á referência ao Feder e a que a operação está «financiada como parte da resposta da União à pandemia da COVID-19». Também se incluirá o lema «Uma maneira de fazer A Europa» sempre que seja possível. Portanto, qualquer documento relacionado com a execução da operação que se destine ao público conterá uma declaração em que se reconheça este apoio.

b) Informar o público do apoio obtido fazendo uma breve descrição na sua página web e/ou redes sociais, em caso que disponha delas, da operação, de maneira proporcionada ao nível do apoio prestado, com os seus objectivos e resultados, e destacando o apoio financeiro da União Europeia.

c) Colocar um cartaz informativo sobre o projecto e/ou obra, de um tamanho mínimo A3, em que se mencionará a ajuda financeira da União, num lugar bem visível para o público, por exemplo, na entrada de um edifício.

4. A apresentação da solicitude de ajuda suporá a autorização para a utilização das fotografias que façam parte do expediente de ajuda por parte da Agência Galega da Indústria Florestal com fins de promoção do uso da madeira.

Artigo 25. Medidas contra a fraude

Qualquer pessoa que tenha conhecimento de feitos com que pudessem ser constitutivos de fraude ou irregularidade em relação com projectos ou operações financiados total ou parcialmente com cargo a fundos procedentes da União Europeia no marco da presente convocação poderá pôr os supracitados factos em conhecimento do Serviço Nacional de Coordinação Antifraude da Intervenção Geral da Administração do Estado, por meios electrónicos através do canal habilitado para o efeito: http://www.conselleriadefacenda.es/areias-tematicas/planificacion-e-fundos/periodo-comunitário-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

Artigo 26. Remissão normativa

Aplicar-se-á o previsto na Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, no Decreto 11/2009, de 8 de janeiro, pelo que se aprova o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, no Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, pelo que se aprova o texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, assim como o disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, geral de subvenções, e o Real decreto 887/2006, de 21 de julho, pelo que se aprova o seu regulamento.

Também são de aplicação as seguintes normas:

a) Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas.

b) Normativa sobre protecção de dados pessoais: Lei orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, de protecção de dados pessoais e garantia dos direitos digitais; Regulamento geral de protecção de dados pessoais (RXPD); Real decreto 3/2010, de 8 de janeiro, pelo que se regula o Esquema nacional de segurança no âmbito da administração electrónica.

c) Ordem HFP/1979/2016, de 29 de dezembro, pela que se aprovam as normas sobre as despesas subvencionáveis dos programas operativos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para o período 2014-2020, modificada pela Ordem HAC/114/2021, de 5 de fevereiro.

d) Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e sobre disposições específicas relativas ao objectivo de investimento em crescimento e emprego e pelo que se deroga o Regulamento (CE) nº 1080/2006.

e) Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, pelo que se estabelecem disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu Marítimo e da Pesca, e pelo que se estabelecem disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu Marítimo e da Pesca, e se derrogar o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Conselho.

f) Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, relativo à aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da União Europeia às ajudas de minimis.

g) Regulamento (UE) nº 2020/460 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março de 2020, pelo que se modificam os regulamentos (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 e (UE) nº 508/2014, no relativo a medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de atenção sanitária dos Estados membros e noutros sectores das suas economias, em resposta ao gromo da COVID-19 (Iniciativa de investimento em resposta ao coronavirus).

h) Regulamento (UE) 2020/2221 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de dezembro de 2020, pelo que se modifica o Regulamento (UE) nº 1303/2013 no que respeita aos recursos adicionais e às disposições de execução a fim de prestar assistência para favorecer a reparação da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as suas consequências sociais e para preparar uma recuperação verde, digital e resiliente da economia (REACT-UE).

i) Regulamento (UE) nº 2020/558 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2020, pelo que se modificam os regulamentos (UE) nº 1301/2013 e (UE) nº 1303/2013 no que respeita a medidas específicas para oferecer uma flexibilidade excepcional no uso dos fundos estruturais e de investimentos europeus em resposta ao brote da COVID-19.

j) Ordem HAC/114/2021, de 5 de fevereiro, pela que se modifica a Ordem HFP/1979/2016, de 29 de dezembro, pela que se aprovam as normas sobre as despesas subvencionáveis dos programas operativos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para o período 2014-2020.

k) Normativa comunitária de desenvolvimento dos citados regulamentos.

ANEXO XV

Medidas informativas e publicitárias

MR502B, MR502D, MR502F e MR502G-Subvenções para a realização
de projectos e obras que empreguem produtos de madeira
como elementos estruturais

MR502B, MR502D, MR502F e MR502G-Subvenções para a realização de projectos e obras que empreguem produtos de madeira como elementos estruturais, financiadas ao 100 % no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19.

Ao tratar-se de subvenções financiadas com fundos estruturais da União Europeia, em relação com a publicidade do financiamento, de conformidade com o previsto no anexo XII, número 2.2, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, o beneficiário deverá cumprir os seguintes requisitos de publicação e comunicação:

1. Em todas as medidas de informação e comunicação que leve a cabo, o beneficiário deverá reconhecer o apoio da Xunta de Galicia, conforme o manual de identidade corporativa que esteja vigente, e do Feder ao projecto, incluindo a imagem institucional correspondente, o logótipo do Xacobeo 21-22 e mostrando:

a) O emblema da União e uma referência à União Europeia.

b) Referência ao Fundo Feder que dá apoio ao projecto e que está financiado como parte da resposta da UE à pandemia da COVID-19.

c) Referência ao lema do Fundo «Uma maneira de fazer A Europa».

2. Durante a realização do projecto e durante o período de duração dos compromissos de manutenção do investimento ou emprego:

2.1. Reconhecer o apoio do Feder à operação em todas as suas medidas de informação e comunicação, mostrando o emblema junto com a referência à União Europeia, segundo o recolhido nos artigos 3 e 4 do Regulamento nº 821/2014. Além disso, fá-se-á referência ao Feder e a que a operação está «financiada como parte da resposta da União à pandemia da COVID-19». Também se incluirá o lema «Uma maneira de fazer A Europa» sempre que seja possível. Portanto, qualquer documento relacionado com a execução da operação que se destine ao público conterá uma declaração em que se reconheça este apoio.

2.2. Informar o público do apoio obtido fazendo uma breve descrição na sua página web e/ou redes sociais, em caso que disponha delas, da operação, de maneira proporcionada ao nível do apoio prestado, com os seus objectivos e resultados, e destacando o apoio financeiro da União Europeia.

2.3. Colocar um cartaz informativo sobre o projecto, de um tamanho mínimo A3, em que se mencionará a ajuda financeira da União, num lugar bem visível para o público, por exemplo, na entrada de um edifício.

Para os efeitos do assinalado, para a elaboração do cartaz dever-se-á empregar o seguinte modelo, disponível para a sua descarga na secção de Ajudas da web da Agência Galega da Indústria Florestal (http://www.xera.gal/).

ANEXO XVI

Definições

MR502B, MR502D, MR502F e MR502G-Subvenções para a realização
de projectos e obras que empreguem produtos de madeira
como elementos estruturais

 Obras de rehabilitação: acções e medidas que tenham por objecto permitir a recuperação de um uso original perdido ou a implantação de um novo uso compatível com o imóvel.

 Obras de reforma: intervenções que, podendo realizar-se dentro e/ou fora de uma edificação, implicam a substituição ou transformação de materiais, elementos ou partes deles, alterando ou não a sua estrutura e volumetría.

 Obras de reconstrução: acção destinada a completar um estado prévio do imóvel arruinado utilizando como base partes originais deste cuja autenticidade possa acreditar-se.

 Proxectista: agente que redige o projecto por encargo do promotor e com sujeição à normativa técnica e urbanística correspondente.

 Projecto: conjunto de documentos mediante os quais se definem e determinam as exixencias técnicas das obras recolhidas no artigo 2 da LOE e no qual se justificam tecnicamente as soluções propostas com as especificações requeridas pela normativa técnica aplicável.

 Projecto básico: fase do trabalho em que se definem de modo preciso as características gerais da obra, mediante adopção e justificação de soluções concretas. O seu conteúdo é suficiente para solicitar, uma vez obtido o preceptivo visto colexial, a licença autárquica e outras autorizações, mas insuficiente para iniciar a construção.

 Projecto de execução: fase do trabalho em que se desenvolve o projecto básico com a determinação completa de detalhes e especificações de todos os materiais, elementos, sistemas construtivos e equipamentos, definindo a obra na sua totalidade. O seu conteúdo será necessário para a realização das obras contando com o preceptivo visto colexial e a licença correspondente.

 Uso industrial: compreende actividades destinadas ao armazenamento de matérias primas ou produtos, distribuição, obtenção, elaboração, transformação e reparação de produtos.

 Uso comercial: aquele que compreende as actividades destinadas à subministração de mercadorias ao público mediante a venda a varejo ou a prestação de serviços particulares.

 Uso recreativo: aquele que compreende as actividades vinculadas ao lazer e o esparexemento em geral.

 Uso hoteleiro: aquele que compreende actividades destinadas a satisfazer o alojamento temporário.

 Uso escritórios: aquele que compreende locais destinados à prestação de serviços profissionais, de informação e outros a empresas ou particulares.

 Uso residencial unifamiliar: aquele conformado por uma habitação ou agrupamento de habitações (acaroadas, isoladas ou em ringleira) destinado a uma só unidade familiar, localizadas numa única parcela com acesso independente.

 Uso sanitário-assistencial: aquele que compreende as instalações e serviços sanitários, de assistência ou bem-estar social.

 Uso educativo: aquele que compreende as actividades destinadas à formação intelectual: centros docentes e de ensino em todos os seus níveis e para todas as matérias objecto de ensino.

 Uso cultural: aquele que compreende as actividades de índole cultural como bibliotecas, museus, teatros, auditórios, salas de aulas de natureza e outros serviços de análoga finalidade.

 Uso desportivo: aquele uso que compreende as actividades destinadas à prática de desportos em recintos fechados, tanto ao ar livre como no interior.